Constituer une réclamation pour retard et perturbation avec preuves
Ouvrez la réclamation sous la clause contractuelle appropriée, extrayez les enregistrements du journal de chantier prouvant l'événement et son effet, reliez l'historique des modifications qui l'ont provoqué, puis assemblez un récit étayé et son chiffrage dans un seul rapport.
Comment ça marche, étape par étape
4 étapes à travers la plateforme - ce que vous faites à chacune et pourquoi c’est important.
Ouvrir la réclamation sous la clause
ContratsOuvrez une réclamation au titre du contrat, en citant la clause précise donnant droit à réclamation et l'événement qui l'a déclenchée, avec les dates et les exigences de notification établies.
Pourquoi: Une réclamation sans clause derrière elle n'est qu'une plainte. L'ancrer à la bonne disposition, et à la notification exigée par le contrat, en fait un droit auquel la partie adverse doit répondre.
Extraire les preuves de chantier
Journal de chantierExtrayez les entrées de journal, les relevés de main-d'œuvre et de matériel et les photos montrant que l'événement s'est produit, quand il s'est produit, et comment il a arrêté ou ralenti les travaux sur le terrain.
Pourquoi: Un retard plaidé de mémoire finit toujours revu à la baisse. Les enregistrements contemporains de chantier font la différence entre une réclamation payée et une simple affirmation que la partie adverse niera.
Relier l'historique des modifications
Intelligence des modificationsReliez les modifications et ordres à l'origine du retard, en montrant la chaîne depuis l'événement jusqu'aux activités affectées puis au glissement du planning.
Pourquoi: Un gros chiffre sans rien derrière invite au conflit. Relier chaque jour de retard à la modification qui l'a causé transforme un chiffre rond en une cause à effet étayée.
Assembler la réclamation
RapportsRassemblez la clause, les enregistrements et la chaîne de modifications dans un seul document de réclamation exposant le récit, le fondement du droit, et le délai et le montant réclamés.
Pourquoi: Une réclamation éparpillée entre e-mails et dossiers n'est jamais lue, encore moins payée. Un récit unique, assemblé et étayé, est ce qu'un client, un arbitre ou un tribunal peut réellement évaluer et accepter.