Scenariusze / Sprawy handlowe i kontrakty
Sprawy handlowe i kontrakty

Wyceń zmianę i uzgodnij przedłużenie terminu

Zgłoś zmianę, dopóki wciąż jest faktem, wyceń ją w sposób, który nakazuje umowa, udowodnij opóźnienie na podstawie zapisów sporządzonych na bieżąco, pokaż je na tle harmonogramu, i zamknij ją jako polecenie i uzgodnioną datę zamiast jako roszczenie na końcu.

6 kroków20 minGeneralny wykonawcaPodwykonawca specjalistycznyDoradztwo kosztowe / kosztorysowanieBiuro zarządzania projektem / budową

Jak to działa, krok po kroku

6 kroków w całej platformie - co robisz na każdym z nich i dlaczego to ważne.

1

Zawiadom o niej, dopóki jest jeszcze faktem, a nie roszczeniem

Zmiany umowy

Wyślij zawiadomienie, gdy tylko zmiana się pojawi, zaadresowane do strony wskazanej w umowie, z datą wysłania i datą, do której należy się odpowiedzi. W NEC4 to zgłoszenie compensation event; w JCT to zawiadomienie, które uruchamia bieg przedłużenia terminu.

Dlaczego: Obie formy czynią z zawiadomienia coś, co zachowuje uprawnienie, i NEC4 mówi to wprost: compensation event niezgłoszony w ciągu ośmiu tygodni od dowiedzenia się o nim przez wykonawcę zazwyczaj nie jest w ogóle oceniany. Zawiadomienie wysłane tego samego dnia kosztuje minutę; to samo zawiadomienie wysłane przy rozliczeniu końcowym kosztuje uprawnienie.

WejściePolecenie lub zdarzenie na budowieData, w której się o tym dowiedziałeśWynikZawiadomienie wysłane i datowaneZmiana w rejestrze
2

Wyceń ją tak, jak każe umowa

Zmiany umowy

Zamień zawiadomienie na wniosek o zmianę i wyceń go: roboty obmiarowe wedle stawek przedmiaru tam, gdzie stawki mają zastosowanie, proporcjonalnie tam, gdzie charakter roboty jest podobny, i dniówkowo tam, gdzie żadne z tego nie pasuje. Zapisz wpływ na czas obok wpływu na koszt, bo w NEC4 oba ocenia się razem.

Dlaczego: Zasady wyceny istnieją po to, by zmianę wyceniał tak samo każdy, kto ją wycenia, a spory pojawiają się dokładnie tam, gdzie ktoś je pominął. Roboty dniówkowe w szczególności są warte tyle, ile mówią podpisane karty, i nic więcej, więc zapis dniówki uzgodniony tego samego dnia bije dobrze uargumentowaną stawkę trzy miesiące później.

WejścieZawiadomienie wysłane i datowaneStawki z przedmiaru i roboty dniówkoweWynikWyceniony wniosek o zmianęWpływ na koszt i harmonogram
3

Zbierz zapisy, które to udowadniają

Dowody roszczeń

Zbuduj pakiet dowodów z tego, co już zapisano: wpisy w dzienniku za dane dni, korespondencję, zapytania o informacje, zatwierdzenia i wcześniejsze zawiadomienia. Pakiet jest uporządkowany deterministycznie i niesie skrót kontrolny, tak by obie strony mogły odtworzyć ten sam zestaw.

Dlaczego: Uprawnienie rozstrzyga się na podstawie zapisów współczesnych zdarzeniu, a współczesny oznacza spisany w trakcie, przez kogoś, kto jeszcze nie wiedział, że będzie to miało znaczenie. Pakiet zbudowany z dziennika i korespondencji jest właśnie taki. Opowieść spisana później z pamięci brzmi jak argumentacja strony, nawet gdy każde jej słowo jest prawdziwe.

WejścieWpisy w dzienniku za dany okresKorespondencja i zapytania o informacjeWynikPakiet dowodówŹródła wymienione w kolejności
4

Pokaż opóźnienie wobec harmonogramu, nie wobec odczucia

Harmonogram 4D

Weź zaakceptowany harmonogram i pokaż, co zrobiło z nim zdarzenie: które czynności się przesunęły, ile było zapasu, by je wchłonąć, i czy data zakończenia faktycznie się przesunęła. To jest argumentacja przedłużenia terminu w JCT i ocena compensation event w NEC4.

Dlaczego: Opóźnienie jest właściwością ścieżki krytycznej, a robota może stracić trzy tygodnie na czynności, która nigdy nie była krytyczna, i mimo to skończyć na czas. Pokazanie wpływu na harmonogram oddziela przedłużenie, które dostajesz, od takiego, o które się spierasz, i uczciwie mówi też, kiedy nie ma tu nic wartego ścigania.

WejścieZaakceptowany harmonogramPakiet dowodówWynikOpóźnienie pokazane na harmonogramieWnioskowane przedłużenie terminu
5

Zamknij ją jako polecenie, nie jako otwartą pozycję

Zmiany umowy

Przekształć uzgodniony wniosek w polecenie zmiany niosące ostateczny wpływ na koszt i ostateczny wpływ na czas, i zapisz decyzję o przedłużeniu terminu wraz z jej przyczyną: spowodowaną przez zamawiającego, neutralną, spowodowaną przez wykonawcę lub równoległą.

Dlaczego: Otwarta zmiana to liczba, którą obie strony pamiętają inaczej. Zamknięcie jej ustala obie połowy naraz, a zapisanie przyczyny opóźnienia jest tym, co powstrzymuje ponowne spieranie się o ten sam fakt przy rozliczeniu końcowym pod innym imieniem i z nowym zestawem przymiotników.

WejścieWyceniony wniosek o zmianęOpóźnienie pokazane na harmonogramieWynikWystawione polecenie zmianyPrzyznane przedłużenie terminu
6

Wprowadź ją do sumy kontraktowej

Kontrakty

Zaksięguj polecenie zmiany wobec kontraktu, tak by skorygowana suma kontraktowa poruszała się razem z nim, i pozwól, by uwzględniła to kolejna wycena okresowa. Rozliczenie końcowe staje się wtedy sumą narastającą, a nie ćwiczeniem z uzgadniania.

Dlaczego: Zmiana uzgodniona, ale nigdy niezaksięgowana, to najczęstszy powód, dla którego rozliczenie końcowe przychodzi jako niespodzianka. Wprowadzanie każdej z nich do sumy kontraktowej z chwilą uzgodnienia utrzymuje obie strony pracujące na tej samej liczbie przez całą drogę i zamienia rozliczenie końcowe w podpis zamiast negocjacji.

WejścieWystawione polecenie zmianySuma kontraktowa przed zmianąWynikSkorygowana suma kontraktowaNic nie zostaje otwarte przy tej zmianie
Moduły

Moduły w tym playbooku

4 / 190 modułów platformy

The market this case is written for

Wielka Brytania

Everything in this case follows how construction work is measured, priced and paid for in this market. The forms, the cost breakdown and the payment rules are the ones used there, not a generic version of them.

Standards it follows

  • RICS NRM 1/2
  • JCT
  • CIS

You do not have to set any of that up by hand. The first time you open the platform it asks which market you work in. Choose this one and it sets the interface language, loads the matching cost database and records the cost classification, and it adds an example project you can open straight away.

The rule checks for this market come with the platform too. Switch them on once and an estimate that misses something the market expects is flagged while you are still working on it, not after the tender has gone out.

Więcej w kategorii Sprawy handlowe i kontrakty

Sprawy handlowe i kontrakty

Turn a change into a paid variation

Capture a scope change while it is fresh, price it as a contract variation on your agreed r…

3 kroków11 minOtwórz
Sprawy handlowe i kontrakty

Run a subcontractor package

Award a trade package to a subcontractor, place it on a subcontract with a schedule of valu…

3 kroków11 minOtwórz